TÉRMINOS Y CONDICIONES
1. General
Estos términos y condiciones generales se aplican a cada oferta, cada acuerdo y cada entrega de bienes o servicios entre Alumcon y el cliente, a menos que las partes acuerden explÃcitamente lo contrario por escrito.
A menos que se acuerde lo contrario por escrito, se supone que el cliente ha tomado nota de estos términos y condiciones generales, asà como su aplicación a su pedido y que ha aceptado todas sus partes.
El cliente reconoce que se excluye expresamente la aplicación de sus propios términos y condiciones generales, si los hubiere. Cualquier condición o estipulación impuesta por el cliente que entre en conflicto con estos términos y condiciones generales solo es válida si ha sido aceptada explÃcitamente y por escrito por Alumcon con anticipación, y solo es válida para el pedido que es objeto de la misma.
La posible invalidez, nulidad o inaplicabilidad total o parcial de una o más cláusulas de las presentes condiciones generales no afecta a la validez y aplicabilidad de las demás cláusulas o de la parte restante.
2. Cotizaciones y ejecución
A menos que se indique lo contrario, todas las ofertas y cotizaciones de Alumcon, con respecto a precio, contenido, implementación y entrega, son siempre no vinculantes e indicativas y están sujetas a existencias suficientes. Una cotización u oferta caduca si el producto al que se refiere la cotización u oferta ya no está disponible.
La remuneración de Alumcon por el desempeño de su misión se determinará en función del número real de horas empleadas y de la tarifa horaria acordada.
Cualquier cambio en los materiales o trabajos solicitados y/o trabajos adicionales se facturarán adicionalmente en función del número real de horas empleadas y según la tarifa horaria acordada.
Alumcon solo está obligado a llevar a cabo el pedido del cliente después de la aceptación por escrito de este pedido por parte de Alumcon. El acuerdo reemplaza todos los acuerdos orales y/o escritos concluidos previamente.
Los tiempos de ejecución son siempre aproximados, salvo que se indique lo contrario. Un término fijo debe estar claramente establecido explÃcitamente en la cotización.
Cada acuerdo entre Alumcon y el cliente se celebra en el domicilio social de Alumcon, ubicado en Bélgica, 2431 Veerle, tessenderloseweg 78
No somos responsables de las diferencias de color.
3. Cancelación
La cancelación de un pedido por parte del cliente siempre debe realizarse por escrito y solo es válida si Alumcon la acepta por escrito.
En caso de cancelación por parte del cliente, el cliente está obligado a pagar una indemnización fija del 40% del importe total del pedido, sin perjuicio del derecho de ALumcon a reclamar su daño real si éste supera la cantidad fija pactada.
Sin perjuicio de lo anterior, Alumcon siempre tiene derecho a exigir la ejecución forzosa del contrato.
4. Información y obligaciones que debe proporcionar el cliente
Alumcon presta sus servicios dentro de los lÃmites de la información, información y documentación proporcionada por el cliente. El cliente se asegura de que todos los documentos e información, de los cuales Alumcon son necesarios o de los cuales el cliente deberÃa saber razonablemente que son necesarios para el desempeño de su tarea, se proporcionan a Alumcon_cc781905-5cde de manera oportuna. -3194-bb3b-136bad5cf58d_ proporcionado.
El cliente garantiza la exactitud, corrección e integridad de la información, especificaciones, pautas e instrucciones que proporciona a Alumcon. Alumcon no está obligado a controlar el contenido, la exactitud y la integridad de la información proporcionada por el cliente.
Si existe infraestructura subterránea (por ejemplo, tuberÃas o construcciones) en el lugar donde se está realizando el trabajo, el cliente informará a Alumcon y le proporcionará los planos más recientes. Alumcon se reserva el derecho de suspender la ejecución de los trabajos mientras no le hayan sido comunicados los planos, sin que el cliente pueda reclamar indemnización o rebaja de precio por ello.
El cliente garantiza que se han cumplido todas las condiciones en el lugar de entrega y/o ejecución del trabajo, de forma que Alumcon pueda realizar el trabajo acordado según el estado de la técnica. El cliente es responsable de los permisos necesarios, como los permisos de planificación urbana. Alumcon se reserva el derecho de suspender la ejecución de la obra si el cliente no cuenta con los permisos necesarios. En este caso, el cliente estará obligado a abonar los gastos derivados de ello.
El cliente garantiza una buena accesibilidad de los lugares para la ejecución de los trabajos por parte de Alumcon. Si el trabajo no puede comenzar a la hora programada por culpa del cliente (por ejemplo, porque el sitio está cerrado, falta de los permisos necesarios, etc.), Alumcon tiene derecho a cobrar al cliente por costos y horas de espera por la cantidad de los retrasos incurridos y esto a la tarifa horaria pactada.
5. Entrega
La fecha de entrega por parte de Alumcon es solo una fecha objetivo. El retraso en la entrega nunca podrá dar lugar a la rebaja del precio pactado, indemnización, anulación del pedido o resolución del contrato a cargo de Alumcon, sin que en ningún caso exista obligación de resultado por parte de éste.
Los cambios en el pedido cancelan automáticamente el plazo de entrega predeterminado.
Alumcon no se hace responsable bajo ninguna circunstancia por los retrasos debidos al incumplimiento de los proveedores de Alumcon, el cliente o cualquier otro tercero.
6. Subcontratistas y personas designadas
Alumcon tiene derecho a ser asistido o recurrir a subcontratistas o designados para el desempeño de su tarea. Alumcon no tiene que informar al cliente de esto por adelantado.
El trabajo que Alumcon tiene que realizar como subcontratista siempre forma parte de la responsabilidad del cliente-contratista hacia el cliente. Alumcon no se hace responsable de ninguna manera por el trabajo realizado por el cliente final.
7. Pago
si la factura anticipada no está en la cuenta de alumcon antes de la fecha de vencimiento, alumcon no puede garantizar el precio de la oferta, solo si la factura anticipada se paga a tiempo, se aplicará el precio de la oferta y los descuentos o promociones vigentes en ese momento. .
La tarifa adeudada, más el IVA, se cobrará al cliente por factura. A menos que se acuerde lo contrario, las facturas de Alumcon son pagaderas en su fecha de vencimiento.
el anticipo es del 50% factura provisional 35% saldo del 15% debe pagarse el dÃa después de la colocación.
Las facturas que no sean protestadas de manera detallada por carta certificada dentro de los 8 dÃas siguientes a la fecha de la factura se considerarán aceptadas definitiva e irrevocablemente.
La falta de pago en la fecha de vencimiento de una sola factura hace que el saldo adeudado de todas las demás facturas, incluso las facturas que no hayan vencido, sea inmediatamente vencido y pagadero por ministerio de la ley y se considerará que no se han escrito todos los términos de pago permitidos. Alumcon también se reserva el derecho de suspender la ejecución de todos los acuerdos actuales y/o disolver los acuerdos actuales sin previo aviso de incumplimiento.
Cualquier suma adeudada por el cliente, pero no pagada o no pagada a tiempo en la fecha de vencimiento, será incrementada de pleno derecho y sin previo aviso a una tasa fija e indivisible por una compensación del 10%, con un mÃnimo de € 250,00, y con intereses moratorios a razón del 1% mensual, cada mes comenzó a considerarse vencido.
Alumcon se reserva el derecho de emitir una factura anticipada y una factura o exigir garantÃas de pago. En caso de impago de una factura anticipada en la fecha de vencimiento, Alumcon se reserva el derecho de suspender la ejecución de los trabajos o entregas pendientes del pago total, sin que el cliente pueda reclamar indemnización para esto se demandan.
Los descuentos permitidos caducan si no se respetan los términos y condiciones generales.
En el caso de que el cliente tenga varias deudas vencidas y pagaderas, Alumcon tiene derecho, contrariamente al artÃculo 1253 del Código Civil holandés, a cargar los pagos a una deuda de su elección.
8. Reserva de propiedad
Alumcon conserva la propiedad exclusiva de todos los bienes entregados por él hasta que todos los montos adeudados en virtud de la entrega, incluida cualquier compensación fija, intereses moratorios y costos adeudados en caso de retraso en el pago, se hayan pagado en su totalidad.
9. Inspección y Quejas
En el momento de la entrega e instalación, el cliente debe examinar si los materiales y trabajos cumplen con el contrato (materiales correctos, calidad correcta, cantidad correcta, ausencia de daños, etc.).
Las reclamaciones con respecto a los materiales suministrados deben ser comunicadas a Alumcon de forma motivada, bajo pena de caducidad y cualquier derecho a compensación, reducción de precio o devolución, dentro de los 5 dÃas hábiles siguientes a la entrega por carta certificada. Las reclamaciones no suspenden las obligaciones de pago de el cliente
El cliente está obligado a reembolsar los gastos incurridos como consecuencia de reclamaciones injustificadas.
10. Responsabilidad
La responsabilidad de Alumcon se limita a la compensación por daños previsibles, directos y cualquier daño sufrido por el cliente, con exclusión de todos los daños indirectos o inmateriales. Cualquier indemnización adeudada por Alumcon, con excepción de ésta por error intencionado, se limitará al importe máximo que Alumcon haya facturado o contractualmente deberÃa haber facturado al cliente por los materiales y trabajos que hayan dado lugar al daño del cliente. El cliente acepta expresa e incondicionalmente renunciar a cualquier otro
Alumcon no se hace responsable en ningún caso de los daños derivados de la antigüedad del edificio en el que se está realizando la obra, tales como el desprendimiento de yeso o tejas durante la ejecución de la obra.
Si se encuentran defectos ocultos, el cliente debe informar a Alumcon de esto por carta certificada dentro de los 5 dÃas posteriores a su descubrimiento, en caso contrario, el cliente ya no podrá presentar ningún reclamo de compensación, reducción de precio, reembolso, reparación o reemplazo. . Cualquier compensación adeudada por Alumcon se limitará a la cantidad máxima que Alumcon haya facturado o contractualmente deberÃa haber facturado al cliente por los materiales y trabajos que hayan causado daños al cliente. El cliente acepta expresa e incondicionalmente renunciar a cualquier otra reclamación de compensación de cualquier tipo.
11. Fuerza mayor
En caso de fuerza mayor, Alumcon queda liberado de cualquier obligación sin que el cliente pueda reclamar ninguna compensación o reembolso de las cantidades ya pagadas. La fuerza mayor incluye todas las circunstancias que no se deban a un error por parte de Alumicon que hagan imposible, más difÃcil, demorado o más costoso el cumplimiento de sus obligaciones, tales como, pero sin limitarse a, incendios, averÃas de máquinas, accidentes, huelgas o cierres patronales, interrupciones excepcionales del tráfico, condiciones meteorológicas excepcionales como tormentas, nieve o inundaciones, restricciones de importación y exportación, aumentos de impuestos, aranceles, tasas, gravámenes, aranceles y aranceles aduaneros u otros medidas, fluctuaciones del tipo de cambio, inflaciones, epidemia o pandemia, motÃn o guerra, errores, retrasos, aumentos de precios por causa o fuerza mayor de proveedores o servicios. El carácter imputable e inevitable de las citadas circunstancias se entenderá siempre adquirido.
12. Protección de datos
Alumcon recopila y procesa los datos personales de sus clientes. Para una descripción detallada del método de procesamiento y los fines del procesamiento, se hace referencia a la polÃtica de privacidad que se puede consultar en el sitio web van https://www.alumcon.be
13. Disputas
La ley belga siempre se aplica a todas las ofertas, cotizaciones y acuerdos entre Alumcon y el cliente. Los tribunales de Amberes, división de Amberes y Vredesrecht son los únicos competentes para conocer de todas las disputas que surjan de los acuerdos con Alumcon.